... Kabusu Bitti: İdarenin Gecikmesi 'Çalışılmayan Dönemi ... Süreye Ekledi Yapım işlerinde süre uzatımları, özellikle havanın ... çalışmaya uygun olmayan devreler ile kesiştiğinde, idareler ve ... ... ... idarenin planlamasının yine idarenin eylemleri (gecikmeler) nedeniyle ... kaynaklanan sebeplerle (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi) işe 4 ay geç başlanmıştır ... ... ... KİK süreci, yer teslimi gecikmesi) nedenlerle işin ertesi ... uygun olmayan dönemin süre uzatımı olarak verilmesi mümkündür ...

...sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, idarenin takdir yetkisi ile mevzuatın... ... Ancak, idarenin bu belgeleri aramaksızın talebi kabul etmesi ve süre uzatımını onaylaması halinde, bu karar geçerlidir ve tarafları bağlar.

... çalışmalar dikkate alınarak süre uzatımı verilmesinin makul olduğu ... belediye, yap-işlet-devret modeli ile kapalı spor kompleksi yapım işi ... ... Karara göre, ilgili sözleşmenin 10. ... 4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , kamu zararı , kayalık zemin , öngörülemeyen durum , Sayıştay kararı , süre uzatımı , yap-işlet-devret...

...idareden kaynaklanan sebeplerle (patlayıcı madde kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesi kararlaştırılmıştır. ... ...günlerin dikkate alınması gerektiğine hükmederek, idarenin bu kış dönemini de kapsayan ilave süre uzatımı vermesini mevzuata uygun bulmuştur.

... çalışılmayan dönem süreye dahildir hükmü olsa bile, idarenin kendi kusuruyla işi kışa... ... ... verilen ilave 185 günlük süre uzatımında mevzuata aykırı bir ... patlayıcı kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yüklenicinin ...

Uygulamada, idarenin bu yükümlülüğünü yerine ... programının aksamasına ve işin gecikmesine neden olmaktadır ... ... Bu kusur nedeniyle işin ilerlemesinde bir gecikme yaşanması halinde, yükleniciye gecikme süresi kadar süre uzatımı verilmesi zorunludur. ... Verilen süre uzatımına paralel olarak, ilgili yılda harcanamayan sözleşme ödeneği bir sonraki yıla aktarılmalıdır. ... hakedişlerin geç ödenmesi , idarenin kusuru , iş programı , ödenek aktarması , ortak kusur , süre uzatımı

...in bu gerekçeyle kesilen gecikme cezalarının iptali ve süre uzatımı talebi, tedarikçi ile yaşanan sorunların yüklenicinin ticari riski&quot... ... ...helikopteri , gecikme cezası , hizmet alımı , idarenin onayı , mücbir sebep , öngörülemezlik , süre uzatımı , tedarikçi hatası , Yargıtay Kararı...

...kaynaklanan kusurlar (yer teslimi gecikmesi, proje hataları... ... ...Genel Müdürlüğü (KGM) ile idare (İstanbul Büyükşehir... ... ...yapım işinde kamulaştırma ve proje sorunları nedeniyle 7 kez süre uzatımı veren idarenin, işin bitmemesi üzerine yükleniciyi 4735 S.K.