4735 sayılı kanun , bütçe yetersizliği , gecikme cezası , idare kaynaklı fesih , iş eksilişi , kamu zararı , Sayıştay kararı , sözleşmenin feshi , Yapım işi
idare kaynaklı fesih - Arama Sonuçları
… Devamı
...verilmeyecek kaydıyla çıkılan işlerde, idareden kaynaklı gecikmeler (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi... Ancak kısa bir süre sonra (05.05.2014), idare inşaatın yapılacağı yerin değiştirildiğini bildirir. ...yerine getirilmediğini belirtti: Yüklenici, ya işi ifa etmemiş (fesihten dönmüş) olmalıydı ya da ifanın aşırı ölçüde...
...Sarkıttı Bir köy yolları asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı nedenlerle (patlayıcı kullanım izninin gecikmesi... ...apım işlerinde süre uzatımı hesaplamaları, özellikle idareden kaynaklı gecikmelerin havanın fen noktasından çalışmay...
Bu yönteme göre: Kalan İş Tespiti: Önce, fesih anında kalan imalatların neler olduğu belirlenir. Hukuk Dairesi, idarenin menfi zararının nasıl hesaplanacağına dair yerleşik içtihadını açıklamıştır.
...İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak davacı ile davalı idare arasında sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmede... ...alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı, köy içi ulaşım yolunun...
Danıştay'dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez! Yapım işlerinde sözleşmenin idare tarafından feshine (ve devamında yasaklama kararına) giden...
...Mahkemesi'nin KİK kararını iptal eden kararı nedeniyle idare, önce inşaat faaliyetini durdurmuş, ardından 08.04... ...İdarenin Kusurundan Değil, Hukuki İmkânsızlıktan Kaynaklıdır Yargıtay, ilk derece mahkemesinin davanın reddi... İdare yargı kararına uymak zorunda olduğundan fesihte kusursuzdur.
Uyuşmazlık toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçilik alacaklarını dava dışı işçilere ödeyen... ...yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından...
idareden kaynaklı sebepler , mücbir sebep , süre uzatımı , Yapım işleri maddesinde belirtilen esaslara göre idare tarafından incelenir.
...noktasında çalışmaya uygun olmayan devreler ile kesiştiğinde, idareler ve yükleniciler arasında ciddi anlaşmazlıklara yol... Zeminden kaynaklı problemler nedeniyle yer teslimi fiilen Temmuz 2015 sonunu bulur.