20/b) hallerinde idare sözleşmeyi feshedebilir. Fesih işlemi usul yönünden hukuka aykırıdır.
idare kaynaklı fesih - Arama Sonuçları
...başlıklı 22 nci maddesinde: “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...teminat mektubu ile … TL ek kesin teminatın (iş artışından kaynaklı) güncellenmeden gelir kaydedildiği, ayrıca 4735 sayılı...
...yapılmadığı halde aradan geçen zamanı İdarenin kusurundan kaynaklı gecikme olarak değerlendirmek mümkün değildir... Temyiz Kurulu bunu idare kusuru saysa da, Daire bu görüşe katılmamıştır. ...yüklenicinin tasfiye başvurusu yapsa dahi, idarenin onayına (fesih veya devir) kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini...
Haksız Fesihte Ortak Kusur Tuzağı: Yargıtay, Yüklenicinin Tazminat Talebini Neden Bozdu? Ancak, idarenin kusuruna karşılık yüklenici de işi yavaşlatırsa, ortaya ortak kusur durumu çıkar.
Nitekim, yüklenici tarafından idareye yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde ilgili ... ...TL'nin ve davalı idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak müvekkili şirketin fazladan ödemek durumunda... ...delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme tercihinde...
...ve Hesabı Yükleniciye Ait Olmak Üzere , İdare Tarafından Fesih , kesin teminatın gelir kaydedilmesi , Namı Hesabına... ...etmesi veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi gibi durumlarda idarelerin başvurduğu bu yöntem, hem işin tamamlanmasını...
AHM): Yüklenici (ilk ihaleyi alan firma), idareye karşı bir tespit davası açtı. ...göstermektedir: İdare Kusuru Tespiti: Yükleniciler, idareden kaynaklı (hatalı proje, yanlış zemin etüdü, ruhsat eksikliği...
Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. ...herhangi bir nedenle) feshedilmesi durumunda, iş sahibinin (idare veya ana yüklenici) ifaya ekli ceza (gecikme...
...ile imzaladığı yürüyüş yolu yapım işi sözleşmesinin idare tarafından haksız feshedildiğini iddia ederek, teminat... Yükleniciler İçin: Haksız fesih davası kazanılsa bile kesin teminatın iadesi otomatik değildir.
Bu nedenle, fesih sürecindeki her adımın, özellikle de bildirim ve tebligatların... Kamu ihale sözleşmelerinin feshi, hem idare hem de yüklenici için ciddi hukuki ve mali sonuçlar...