YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! ...verilmesi gerekmektedir. Anlaşmazlık Konusu 1: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebi midir? Yüksek Fen Kurulu (YFK), hakediş ödemelerindeki gecikmelerin, idarenin sözleşmesel yükümlülüğünü (YİGŞ Md.

Hukuki Dönüşüm: 2012 Öncesi Hakediş Menfaati Neden TCK 257/3 Kapsamındaydı? ...görevinin gereklerine uygun bir işi (hakedişi zamanında ödemek, imzayı geciktirmemek vb.) yapmak için menfaat sağlaması...

YFK'dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim Şartı Aranmaz! Yapım işleri sözleşmelerinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi yüklenicilerin finansmanını doğrudan... İdare, hakediş gecikmesi süre uzatımı sebebi midir? ve yüklenici...

Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz. ...veya başvuruların ve gerekli evrakların hazırlanmasının gecikmesi bu gecikmeyi doğuran sebeplerdendir. Bu belge olmadan yapılacak hakediş ödemelerinde ilgililerin sorumluluğu bulunmaktadır.

maddesinde kendi gecikmesi için öngörülen sözleşme bedelinin binde... Yüklenici, sözleşmede idarenin geç ödemesi için bir ceza öngörülmediğini bilerek bu sözleşmeyi imzalamıştır. ...işini üstlenen yüklenici firmanın, idarenin bazı aylara ait hakediş ödemelerini sözleşmede belirtilen 30 günlük süreden...

...ödemelerini sözleşmede belirtilen sürelerde (onay, tahakkuk ve ödeme) yapamamasıdır. Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı Sebebidir Sayıştay 6. Sayıştay, temel dayanak olan hakediş gecikmesi kaynaklı süre uzatımı hukuka uygun olduğuna...

Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen... Kamu ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla... Yani, hakedişin tutarından bağımsız olarak, sadece gecikilen gün sayısı kadar süre uzatımı hesaplamışlardır.

Yüklenicinin hakedişe itirazı varsa, bunu en geç kesin kabul aşamasına kadar idareye sunması gerekmektedir. Bu ödemeler, ne idare ne de yüklenici açısından kazanılmış hak teşkil etmez.