...idarenin kusurlu davranışları ( yer teslimini geciktirme, hakedişleri ödememe vb.) nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi... ...sadece yaptığı işin bedelini (ödenmeyen hakediş), teminat kesintilerini ve haksız irat kaydedilen teminatını geri alabilir...

...sayılı ilamda, alt yüklenicinin 84.960 TL’lik “ilave iş” faturası da uyuşmazlık konusudur. Davada idare, yüklenicinin hakedişlerinden gecikme cezası kesmiştir.

...gerekçelerle, ihale süreçlerini yönetmek, şartname hazırlamak veya hakedişleri kontrol etmek için dışarıdan danışmanlık hizmeti... ...hazırlanması, Hakediş belgelerinin doğru düzenlenmesi ve kesintilerin kontrol edilmesi, Ödeme emri belgelerinin kontrolü...

Yani, hakedişin tutarından bağımsız olarak, sadece gecikilen gün sayısı kadar süre uzatımı hesaplamışlardır.

Yargıtay'dan Hakediş Alacakları İçin Kritik Uyarı:

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir!