bozma kararı , çelişkili bilirkişi raporu , fazla ödeme , fiziki gerçekleşme oranı , götürü bedel sözleşme , hakediş alacağı , sözleşmenin feshinde hesaplama , temlik , Yargıtay 6.

Kesin Hakediş: Hesap Kesme Kesin hakediş, projenin kesin hesabını çıkaran ve taraflar arasındaki tüm alacak ve borç ilişkisini sonlandıran mali belgedir. Bu hesaplamalar sonucunda, yüklenicinin nihai olarak ne kadar alacağı veya (nadir de olsa) ne kadar borçlu olduğu ortaya çıkar.

Sonuç Hakediş hazırlarken sadece yaptığınız işi değil, kesilecek tutarları da doğru hesaplamanız gerekir.

Kararın İlgili Kısmı Yukarıda yer alan düzenlemelere göre hakedişin süresinde ödenmemesi nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi mümkündür... Hesaplama Doğrudur: İdarenin, ödeme için tanınan azami 15 günlük süreyi aşan kısımlar için hesaplama yaparak süre uzatımı vermesi mevzuata uygun bulunmuştur.

Akaryakıt Fiyat Farkı Hesaplama Formülü Söz konusu Esaslar’ın 5. Bu değer pozitif çıkarsa yükleniciye ek ödeme yapılır, negatif çıkarsa yüklenicinin hakedişinden kesinti yapılır. Bu hesaplamanın yasal dayanağı nedir ve hangi formül kullanılır?

Bu hatalı hesaplama sonucu, işin 121 gün geç bitmesine rağmen gecikme cezası kesilmemiştir. Kontrol heyetinde görevli mühendisler, imzaladıkları hakediş raporlarının sözleşme hükümlerine (Md.

...yükleniciden yapılan kesinti hesabı ve tutarı kontrol edildiğinde; uygulamanın hakediş yapım tekniğine aykırı olduğu, analize giren iş kalemi miktarı ve fiyatının eksik belirlendiği, fiyat farkı hesabının imalatın yapıldığı ay esas alınarak yapıldığı ve hesaplamada katma değer vergisi ve damga vergisinin dikkate alınmadığı, Böylelikle...

40 gereği, tüm hesaplamalar (fiyat farkı An toplamı dahil) ara hakedişlerden bağımsız olarak, sıfırdan ve kesin metrajlara dayalı olarak yapılmalıdır.