Analizin Sonucu İdareler İçin: Götürü bedelli işlerde, sözleşmede yer alan bir kalemin miktarının artması (fazla imalat) ile sözleşmede hiç olmayan yeni bir işin (ilave iş) yaptırılması farklıdır.

Götürü bedelli bir yapım işinde, sözleşme dışı fazla imalat yapan yüklenicinin açtığı alacak davası Yargıtay'dan döndü. ... bakiye iş bedeli , bozmaya uyma , eksik inceleme , fazla imalat , fiziki gerçekleşme oranı , götürü bedel , iş artışı , sözleşme dışı imalat , Yargıtay 6.

... sözleşme olup götürü bedelli sözleşmelerde iş sahibinin ... yöntemi olarak adlandırılan, eksik ve kusurlar da dikkate alınıp ... gerçekleştirilen imalâtın işin tamamına göre fiziki oranının tespiti ile bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle ... ... ...tespitte belirlenen eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli ile yükleniciye yaptığı ödemeler arasındaki farkı fazla ödeme olarak...

.eksik bıraktığı işler ile ayıplı ... olmamıştır. Otel Tadilatında Fazla Ödeme İddiası ve Bozma Süreci Davacı iş sahibi (otel sahibi), otelinin tadilatı ... 2013 tarihinde 230.000,00 TL götürü bedelli bir sözleşme imzalamıştır ... ... İş sahibi, işin süresinde bitirilmediğini, imalatların ayıplı ve eksik kaldığını, ancak kendisinin ... yaptığını iddia ederek, fazla ödediği 100.848,00 TL ...

... göre; Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale ... Görüleceği üzere, bu düzenlemede iş eksilişine konu imalatlar açısından bir hesaplama ... ... ...İçtihatları: Yargıtay, uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde, götürü bedelli işlerde kısmi ifa halinde bedelin fiziki gerçekleşme oranı... ... ...k Dairesi'nin 2017/4249 sayılı kararı, anahtar teslimi götürü bedel bir işin eksik ifası durumunda bakiye alacağın hesaplanması yöntemini...

...belirtildiği ve bu eksikliğin yüklenici tarafından işin başında ölçülerek tesbit edilip, işin kabul edilmemesi... ... Bu nedenle, projedeki alan ile fiili alan arasındaki fark, götürü bedele dahil bir iş değil, sözleşme dışı fazla imalat niteliğindedir ve bedelinin yükleniciye ödenmesi gerekir...

...taraflar arasındaki sözleşmenin götürü bedelli olduğunu vurgulayarak, bu tür sözleşmelerde iş sahibinin iş bedelinin tamamını ödememiş olması halinde, yapılan imalat bedelinin ve dolayısıyla bir fazla ödeme olup olmadığının, Daire... ... ...Edişin Hesabı: Feshedilen veya eksik bırakılan götürü bedelli bir işte, yüklenicinin yaptığı işin karşılığı, metraj ve birim fiyatlarla değil, işin bütününe oranla tamamladığı fiziki gerçekleşme oranının toplam götürü bedele uygulanmasıyla...