sayılı kararı incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinin hangi yönteme göre hesaplanması gerektiği hususları ele alınacaktır.

quot; Olayın Arka Planı: Hakedişi Ödenmeyen Taşeron İşi Bıraktı Bir ana yüklenici (davalı) ile taşeron (davacı) arasında götürü bedelli bir iş için sözleşme imzalanmıştır. ... Karar ayrıca, götürü bedelli işlerde hakedilen imalat bedelinin fiziki oran yöntemi ile saptanması gerektiğini de teyit etti.

maddesi, Anahtar Teslim Götürü Bedel sözleşmelerde iş artışı yapılabileceğini, ancak bu artışın sözleşme bedelinin en fazla %10'u ile sınırlı olduğunu belirtir.

Kararın getirdiği temel ilkeler şunlardır: Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, gerek iş artışı gerekse iş eksilişi durumunda bedel tespiti, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22.

Götürü bedelli bir yapım işi sözleşmesinin yüklenicinin acze düşmesi nedeniyle feshedilmesi üzerine açılan alacak/borç davaları, çelişkili bilirkişi raporları nedeniyle Yargıtay'dan döndü.

Keşifte yoktu veya Metrajda görünmüyordu savunması, götürü bedel işlerde hukuken geçerli değildir.

quot; İş Eksilişi ve Tenzilat Anlaşmazlığı Bir hizmet binası ikmal inşaatı işi, anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile yürütülmektedir.