Gecikme Cezası Hakedişten Kesilemediyse Çözüm Ne? Bu işlemler: Gecikme cezası tutanakları düzenlenmiş ve ceza doğru bir şekilde hesaplanmıştır.

Gecikme Cezası Tuzağı: Sözleşmedeki Çelişki Halinde Ceza Nasıl Hesaplanmalı?

Peki, bu 12 milyon TL'lik işi zamanında bitiremeyen yükleniciye uygulanacak gecikme cezası (örneğin günlük %0,05) hangi tutar üzerinden hesaplanacaktır?

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun Makul Gecikme Yorumu Temyiz Kurulu, sorumluların savunmasını haklı bulmuştur.

Sorumlular (belediye yetkilileri) temyiz aşamasında şu savunmayı yapmıştır: Gecikme cezası idare tarafından hesaplanmış ve tahakkuk ettirilmiştir .

quot; 70 İş Günü Süreli İşte Gecikme Anlaşmazlığı Davacı iş sahibi ile davalı yükleniciler arasında 28.12.2011 tarihinde bir eser sözleşmesi imzalanmıştır.

quot; Olayın Arka Planı: Değişen İnşaat Yeri ve 7 Aylık Gecikme Bir yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme imzalar.

Yargıtay'dan Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir!