Sayıştay'dan Emsal Karar: İdarenin Verdiği ve Uyguladığı Süre Uzatımı Yok Sayılamaz Süre uzatımı kararlarının hangi usul ve... ... 2886 sayılı Kanun , gecikme cezası , idarenin takdir yetkisi , kamu zararı , kritik yol diyagramı , müşavirlik hizmeti , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , usul eksikliği

Gecikme cezası ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmakta olup, özellikle tip sözleşme düzenlemeleri ile Yargıtay kararları arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır.

...nihayetinde ihtarlı sürenin sonunda sözleşme feshedilmişse ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası kesilmesi mümkün değildir (Sayıştay Temyiz Kurulunun  17.05.2011 tarih ve 33254 sayılı kararı).

Ancak Sayıştay denetçisi, sözleşmede çalışılmayan günlerin zaten dikkate alındığını belirterek, verilen süre uzatımını ve kesilmeyen gecikme cezasını kamu zararı saymıştır.

Sayıştay Temyiz Kurulu, bu durumu yüklenici kusuru saymamış ve gecikme cezası uygulanmamasını yerinde bularak tazmin hükmünü bozmuştur.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 03.02.2015 tarih ve 39986 ... idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde gecikme cezasına ilişkin farklı bir belirleme yapamayacakları hükmü ...