...çokluğu ile aldığı karar, bu şekil şartının ne kadar katı yorumlandığını göstermektedir. ... ...gibi nedenlerle süre uzatımı talep etmiş, ancak idare bu talepleri kabul etmeyerek işin geciktiği gerekçesiyle yüklenicinin 15, 16, 17 ve 18 no.lu hakedişlerinden toplam 1.102.342,20 TL gecikme cezası... ... Bir yapım işi sözleşmesinde, hakedişten kesilen gecikme cezasına sadece itiraz kaydıyla imza atan yüklenicinin alacak davası Yargıtay'dan döndü.

Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde gecikme cezası matrahı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.2.  ... Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.” hükmü yer almaktadır. ... ...öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç... ... ...yapıldığı tarihe kadar gecikilen her gün için ilk sözleşme bedeli üzerinden; kalan kısmın cezası ise kalan...

Bu nedenle, mahkemenin gecikme cezasını tümüyle reddetmesini hatalı bulmuş ve 30 günlük süre için cezanın hesaplanmasını istemiştir. ... feshedilemeyen süre , gecikme cezası , götürü bedel , ifaya ekli ceza , İhtar süresi , sözleşmenin feshi , Yapım işi , Yargıtay 15.

Ne kadarlık bir süre için gecikme cezası kesilir? ... ...kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.” Yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarındaki bu ayrımın, işin kullanılabilirliği ile ilgili olduğunu değerlendirmekteyiz...

...geçici kabul tutanağını imzaladığı tarihe kadar, gecikmeye bağlı cezai şart talep edeceğine dair... ... ...ders: Eğer bir yapım işinde gecikme yaşanmışsa ve bu gecikme için ceza kesilmesi düşünülüyorsa, geçici (veya kesin) kabul tutanağına mutlaka gecikme cezasına ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla veya benzer anlamda net bir ihtirazi...

Sayıştay Dairesi, bu 19 günlük süreyi usulsüz bularak, işin geç bitirildiği ve gecikme cezası kesilmediği gerekçesiyle kamu zararına hükmetmiştir. ... ... ştay Temyiz Kurulu, bir yapım işinde, iş artışından kaynaklanan ... uzatımına ek olarak, asıl işin süresinde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yaşanan olumsuz koşullar ... gerekçesiyle idarece verilen 19 günlük ek sürenin de mevzuata uygun ...

... İlgili Kısmı Söz konusu yapım işinin, yüklenicinin bir ... yaşanan gecikmenin makul olduğu, gecikme cezası uygulanmasının ise mevzuata ... spor kompleksi inşaatında, işin bitiş tarihi kış aylarına denk ... ... Her ne kadar süre uzatım yazısında &quot ... koşullarının birleşimi olduğu, bu nedenle yükleniciye kusur atfedilemeyeceği ve gecikme cezası kesilmemesinin doğru olduğu ...

...İşlerinde Gecikme Cezası Yapım İşleri Tip Sözleşmesi’ne göre idareler, sözleşme konusu işin süresinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için, ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az ve onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere günlük gecikme cezası oranı belirlemek... ... ...bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

Giriş Eser sözleşmelerinde, kamu ihale yapım işi sözleşmelerinde ve hizmet alımlarının önemli... ... Yargıtay, bu 30 günlük feshedilemeyen süre için davacının gecikme cezası talep etmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir. ... ...sözleşme hazırlık aşamasında, fesih durumunda gecikme cezasının akıbetine ilişkin açık hükümler konulmasının, gelecekteki uyuşmazlıkları önlemek adına ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

...Yatırım Teşvik Listesinden düşürme işlemlerinin gecikmesi nedeniyle Fatura düzenlenme tarihi gecikmiştir... ... ...mal alımı işinde, sözleşmedeki son teslim tarihi 12 Mayıs olmasına rağmen faturanın 17 Mayıs'ta kesilmesi, 5 günlük bir gecikme olarak yorumlanmış ve idare bu süre için gecikme cezası kesip...