İş Deneyim Belgesi Hesaplama Hataları ve Sonuçları İsteklilerin yeterlik kriterlerini... Ayrıca, tekliflerin eşit olması durumunda uygulanan puanlama sisteminde... ...yanlış hesaplaması, geçerli tekliflerin haksız yere elenmesine veya yetersiz tekliflerin...

maddesi , sözleşme taraflarının (idare ve yüklenici) sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu ve bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceğini amirdir.

Davacı yüklenici, temel argümanını kamu sözleşmelerinde tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği ilkesine dayandırmıştır.

...ödemelerini sözleşmede belirtilen sürelerde (onay, tahakkuk ve ödeme) yapamamasıdır. ...madde, idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması... Dairesi'nin 13.03.2025 tarihli ve 972 sayılı Kararı (İlam No: 72, Madde: 3) ,

...durumlarda, birden fazla isteklinin aynı puanı alarak eşit durumda kalması mümkündür. ...incelemede başvurucunun iddialarını tamamen haklı bularak idarenin kura işlemini iptal etmiş... maddesinde yer alan açık ve emredici hükümlere dayandırmıştır.

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Bu madde, idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı... Yüksek Fen Kurulu'nun 25.03.2010 tarih ve B.09.0.YFK.0.00.

...yükümlülüklerini, özellikle de ödenek temini ve hakediş ödemelerini zamanında yerine getirmesine... ...4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı... ...geç ödenmesi, iş programının aksamasına ve işin gecikmesine neden olmaktadır.

maddesinde belirtilen sözleşme taraflarının eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması ilkesini açıkça ihlal ettiğini vurgulamıştır. maddesi, tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesini amir bir hükümle düzenlemiştir.