Denetçiye göre bu usul eksikliği, süre uzatımını geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir.
ceza tavanı - Arama Sonuçları
Bu nedenle işin 121 gün gecikmeli bittiğini kabul ederek gecikme cezası kesilmemesi nedeniyle tazmin hükmü verir.
Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? arasındaki) günler için gecikme cezası uygulanmamıştır.
Kısım için uygulanmayan 891 günlük kısmi gecikme cezası kamu zararıdır.
Artık ortaklık bağı kalmadığı için hakkında yasaklama kararı verilmesinin ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı olduğunu savunmuştur.
Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir.
Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğunu savunmuştur.
Verilen bu haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır.
...drenajını engelleyen ve zamanla tank tavanında korozyon oluşturacak imalat kusurlarının giderilmesi için idaresince ilave imalatlar yapılması talimatı verildiği, Yüklenicinin, yüzer tavan ayak ve merdivenlerinde yapılan imalatların iş artışı kapsamında bedellerinin ödenmesi, süre uzatımı verilmesi ve kısmi gecikme cezasının iade edilmesini talep...
Ağır Ceza Mahkemesi 30/11/2010 tarihli kararıyla ilgili Şirket yetkilileri hakkında beraat kararı vermiştir. Ceza Dairesinin 27/2/2013 tarihli kararıyla onanmıştır.