...Devlet Hastanesi’nin … tarih ve … sayılı yazısı ile 10 gün süreli ihtarnamenin davacı... ...yasaklama kararı verileceği açıkça düzenleme altına alındığı; Davacı şirket ile sözleşmenin... 2023/475) Yüklenicinin verilen ek süre içerisinde de...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...işleri Müdürlüğünün 05.12.2011 tarihli yazısında da yüklenicinin işi gereği gibi...

...Müdürlüğü)’nın 13/09/2021 tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare... ...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli yazısı ile Samsun 5.

...Arasında Verilmesi Düşünülen (Günlük Sabah Kahvaltısı 43510 Öğün, Öğle Yemeği 43510 Öğün... Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında veya tesisinde yemek...

...kazı, dolgu, kübaj, metraj, harita alımı ve alternatifler vb.), ...yazısı ile 05/02/2021 tarih ve 939402 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare... “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…

...binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin... İdaresi yazısı ve ekleri ile ihale dokümanı ve revize... ...üstyapı (mimari, betonarme, tesisat, v.s) ve altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu...

...Müdürlüğü) 25/01/2022 tarihli ve 360018 sayılı yazısından özetle; adı geçen idare tarafından... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin... ...yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların idare...

...dair bir ibarenin yer almadığı, SGK'nın yazısında ise Beypazarı'nın yanı sıra... ...tazmin şartları için teminat mektubu ile garanti altına alınan riskin doğması şarttır. Somut olayda; Mahkememizce yapılan yazışmalarda dava dışı yüklenici ...