Ana yüklenicilerin, alt yüklenicilerin gecikmesi durumunda cezai şart talep edebilmesi, genellikle... ...yüklenicinin geriye dönük olarak alt yükleniciden gecikme cezası talep edip edemeyeceği önemli bir hukuki sorundur...

...idareden kaynaklanan sebeplerle (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi vb.) işin durması veya uzaması, yüklenicileri ciddi... quot; Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici, Aydın Valiliği...

...Simülatör Alımında İdarenin Bilgi Vermemesi ve Kesilen Gecikme Cezası Davacı bir yüklenici, bir idareye dört adet özel maksatlı... ...ancak idareler bu gecikmeyi görmezden gelerek yükleniciye gecikme cezası kesme eğilimindedir.

...karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir. quot; İdare Kütüphane İşinde Gecikme Cezası Kesti Davacı yüklenici, Gümüşhane Üniversitesi ile...

...geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir. ...sunulmaması) gerekçesiyle yok sayılmasının ve gecikme cezası çıkarılmasının mevzuata uygun olmadığına karar...

Kısmı 31.12.2020'de bitmesi gerekirken, 10.06.2023'te (891 gün gecikmeyle) bitmiştir. Kısım için uygulanmayan 891 günlük kısmi gecikme cezası kamu zararıdır.

...haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır. ...önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, gecikme cezaları ve kamu zararı sorumluluğu gibi ciddi riskleri...

4735 sayılı kanun , geçici madde 4 , gecikme cezası , KİK 2019/DK.D-71 , mücbir sebep , Sayıştay kararı , süre uzatımı , tasfiye başvurusu , Temyiz Kurulu , üst yönetici sorumluluğu , yağış , yüklenici kusuru