...kaynaklanan çeşitli nedenlerle (ruhsat alımındaki gecikme, Anıtlar Kurulu...

...davasının temelini oluşturan 11.04.2017 tarihli Taşeron Sözleşmesi...

...yüklenicilerin haklarının korunmasına hizmet etmektedir.

...yaptırılırsa; sözleşme feshedilir, teminat gelir kaydedilir ve hem...

...Uyuşmazlık Davacı yüklenici, bir hizmet alım işi ihalesini kazanarak...

...areler, meteorolojik verileri temin etmeli ve yağışın &quo...

Bu sistemin temel amacı, idarelerin... ...uzmanlık dengesini koruma amacına hizmet etse de, uygulamada çeşitli...

...Anlaşmazlığın Kaynağı Bir hizmet binası ikmal inşaatı işinde... ...eğilimindeyken, yükleniciler bu yöntemin hukuki dayanaktan yoksun...

...yararını ön planda tutarak sistemin kötüye kullanılmasını...