...İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (KİSK) tabi işlerde, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi (Md. 20/b) hallerinde idare sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme Hükmü: Taraflar arasındaki sözleşmenin İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi başlıklı 35.1.1.

Müspet Zarar ve Menfi Zarar Ayrımı: Yargıtay'dan Haklı Fesihte Tazminat Sınırlarına Dair Emsal Karar Kamu ihalelerinde idarenin kusuru (yer teslimi yapmama, kamulaştırmayı bitirmeme) nedeniyle yüklenicinin sözleşmeyi haklı olarak feshetmesi, tazminat taleplerini gündeme getirir.

...taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmemesi) sözleşmeyi feshetmiştir. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi üzerine açılan davada Yargıtay, sözleşmedeki... ...mümkün olmayacaktır. İdarenin Ret Kararı ve Yüklenicinin Mal Değişikliği Davacı yüklenici, davalı idare...

işletmiş ve hem sözleşmeyi feshetmiş hem de kesin teminatı irat kaydetmiştir. ...imzalanmış olması, KİK kararı sonrası idarenin sözleşmeyi feshetmesini hukuka uygun kılar. Yüklenicinin “yasak fiil” (sahte/gerçeğe aykırı belge kullanma – Md.

Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Menfi Zarar Hesabı: Yargıtay'ın Kaçırılan Fırsat Formülü Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi (temerrüdü) nedeniyle idarenin sözleşmeyi haklı feshetmesi durumunda, idare sadece gecikme cezası ve teminatın irat kaydıyla yetinmeyip, aynı zamanda uğradığı zararların tazminini...

İdarenin bir yargı kararına uyarak sözleşmeyi feshetmesi durumunda, işe başlamış olan yüklenicinin yaptığı masrafların ve beklediği kârın akıbeti, en önemli hukuki sorunlardandır.

KİSK’in “Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 19’uncu maddesine göre; “Sözleşme yapıldıktan ... edilir.” KİSK’in 17’nci maddesinin (b) bendinde ise, “Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç ...

Yüklenicinin, işi yürütemeyeceğini anlayarak idareye sözleşmenin feshini talep etmesi ve idarenin bu talebe istinaden sözleşmeyi feshetmesi, idarenin 20(a) bendindeki ihtar zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.