...yapmama, kamulaştırmayı bitirmeme) nedeniyle yüklenicinin sözleşmeyi haklı olarak feshetmesi... ...isteyebilmesi için sözleşmede buna dair düzenleme bulunması gerekir. İdare, yükleniciye gönderdiği yazıda kamulaştırma işlemleri bitirilmeden...

Yüklenicinin özgürlüğünü kısıtlayan bir ceza alması (tutukluluk veya hapis). ...için aşağıdaki dört temel şartın bir arada bulunması zorunludur: I. ...nin yazılı izni olmadan yapılan bir devir işlemi, 4735 sayılı Kanuna göre geçersizdir...

...onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin kontrolü dışındaki engellerin... maddesi kapsamında değerlendirmiştir. ...sık karşılaşılan anlaşmazlık konularının başında gelmektedir.

...yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi... ...hallerinde süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi... İdare, bu süre şartına rağmen yükleniciye süre uzatımı vermiştir.

...yaptığı işlerin bedelini alamadığını ve işin başında verdiği 850.000 TL'lik çeklerin... Hukuk Dairesi, alt yüklenicinin bu iddiasını reddetti ve davayı kapattı. Şirketler hukukunda temsil yetkisi, işlemlerin geçerliliği için temel şarttır.

Hukuk Dairesi, ana yüklenicinin ifaya ekli ceza talebini... ...feshetmesine rağmen, aynı zamanda işin gecikmiş olması nedeniyle gecikme cezası&quot...

Mahkeme davayı kısmen kabul etmiştir. Raporda, fesihten sonra yüklenicinin başka bir iş yaparak kazandığı... ...in Teminat İadesi: Yargıtay, feshin haksız bulunmasının teminatın iadesi için tek başın...

...Göre Belirlenmeli Hizmet alımı ihalelerinde işin devamı sırasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar... ...kaldırım süpürge aracının yeni birim fiyatının yüklenicinin teklifinde yer alan benzer diğer... ...kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak fiyat bulunmasını emreder.