Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli...

Talebe ilişkin konu hakkındaki, Yüklenicinin görüşü ve talebi; Sözleşmesi eki Mekanik...

...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim...

...küçük veya büyük ambalajlı olanlarının seçilmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu, son kullanma tarihi içerisinde...

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2.

...düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme...

...yapmak suretiyle teklifini hazırlamak zorunda olduğundan; yüklenicinin, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü...

...mühendislerin kendi nam ve hesabına yapılmış ise kesilen faturanın ibrazının gerektiği, ancak yapılan incelemede söz...

...gereken tarihin belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği komisyon bedellerinin...

maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.