HD 2018/5162 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Davacı idare, bir devlet hastanesi inşaatında, yapılmayan imalatlar için ödeme yapıldığı ve hatalı metrajlar düzenlendiği gerekçesiyle yüklenici firma ile birlikte projede ve ödeme sürecinde görev alan idare elemanları aleyhine kamu zararının tazmini için dava açmıştır.

Yargıtay CGK Kararı: %2515 Keşif Artışına Rağmen Kamu Zararı Yok Dedi! Ancak işe başlandıktan sonra heyelan ve zemin sorunlarının devam etmesi üzerine, yüklenici firmaya defalarca keşif artışı verilir. Mutlaka kamu zararı, &

kamu zararının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır... ek kesin teminatın yükleniciden alınmaması ve buna bağlı olarak da güncellenip gelir kaydedilmemesinden kaynaklanan...

...başına temyiz veya karar düzeltilmesi talebine hakkı bulunmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Tazmin Kararı Sonrası Yüklenicinin Karar Düzeltme Talebi Olay, hatalı fiyat farkı hesabından kaynaklanan bir kamu zararı tespitiyle başlar.

İlgili Mevzuat ve Hukuki Zemin 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 71: Bu madde, kamu zararı kavramını tanımlar. fıkra, idareye farklı kaynaklardan (yüklenici teklifi, idarede mevcut rayiçler, piyasa fiyatları) birini veya birkaçını...

Süre uzatımı verilerek bu cezanın kesilmemesi kamu zararı olarak nitelendirilmiştir. Ödenek yetersizliği veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yaşanan bu durum, yüklenicinin finansal akışını bozarak iş programını aksatır.