Yüklenicinin Kusuru: Bu hukuki belirsizliği (tahsisin yapılmamış olmasını) bilmesine rağmen sözleşmeyi imzalaması ve bu duruma güvenerek masraf yapması nedeniyle kusurludur .
yüklenici kusuru - Arama Sonuçları
… Devamı
Kurul, bu hükmün yüklenicinin kusuruna bağlı olmaksızın idareye keyfi bir yetki tanıdığını, teklif oluşturulmasını engellediğini ve sözleşme sürecinde ihtilaflara yol açabileceğini değerlendirmiştir.
cezai şart , gecikme , gecikme cezası , idare kusuru , ihtar , ihtarlı süre , süre uzatımı , yapım işlerinde gecikme cezası , yüklenici kusuru Gecikmenin tamamen yüklenicinin kusurundan kaynaklanmış olması gerekir.
Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.
Süre uzatımı yüklenici kusurunu ortadan kaldıran bir haldir. İdare, başvuruyu değerlendirirken, olayın iş üzerinde gecikmeye etkisi olup olmadığını ve gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını inceler.
Yüklenicinin açtığı kâr kaybı davasında Yargıtay, feshin idarenin kusurundan değil, yargı kararına uymaktan kaynaklanan hukuki imkânsızlık hali olduğuna karar vermiş ve kâr kaybı talebini reddetmiştir.
Kamu İhale Kurulunun 23.07.2025 tarihli ve 2025/UH.II-1579 sayılı kararı, idarenin kendi personelinin kusurundan doğacak sorumluluğu yükleniciye devretme girişiminin hukuka aykırılığını ve sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyan emsal bir karardır.
(Kamu İhale Kurulunun 06.09.2023 tarih ve 2023/UH.I-1194 nolu kararı) İdareye teslim edilen, yüklenici kusuru olmadığı halde idarece kullanılmayan araçların bedellerinin ödenmeyeceğine yönelik ihale dokümanı düzenlemesinin sözleşmenin temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği.
Sayıştay, hava muhalefetinin YİGŞ kapsamında yüklenicinin kusuru olmayan ve işe engel bir durum olduğuna, idarenin meteorolojik verilere dayanarak mevzuata uygun süre uzatımı verdiğine ve kamu zararı oluşmadığına karar vermiştir.
Yargı kararıyla ihaleye dönme hakkı kazanan ancak artan maliyetler nedeniyle teklif geçerliliğini uzatmaktan vazgeçen yüklenicinin, idarenin kusuru ile zarar arasındaki illiyet bağını kestiğine hükmederek tazminat talebini reddeden emsal bir karar.