Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. davalı yüklenici tarafından sözleşme eylemli feshedilip başka bir...

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Yüklenicilerin iş programlarını ve finansal akışlarını doğrudan...

Yüklenici firma, yolun kısa sürede açılacağını düşünerek diğer 30 duvarda çalışmaya devam etmiştir. Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi nedeniyle...

Yüklenici ve İdare Anlaşmazlığı: Kış Dönemi Eklenecek mi? Ancak, idareden kaynaklı bir gecikme (ruhsatın geç alınması gibi) nedeniyle verilen süre...

Yüklenici ve İdare Anlaşmazlığı: Kış Dönemi Eklenecek mi? Ancak, idareden kaynaklı bir gecikme (ruhsatın geç alınması gibi) nedeniyle verilen süre...

Yüklenici, mücbir sebep başvurusunu yaptığı andan itibaren işi durdurma hakkına sahip midir? İşe devam etmezse, idare gecikme cezası kesebilir mi?

Bu nedenle verilen süre uzatımı ve kesilmeyen gecikme cezası da kamu zararıdır. Eğer yüklenici bu süreçte işi durdurmuşsa, bu süreler için gecikme cezası uygulanması gerekmektedir.

Gecikme cezasının başlangıç tarihi YİGŞ’nin yukarıya alınan 29 ve 41. ..oranında gecikme cezası uygulanır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Özellikle yüklenicinin işi zamanında bitirememesi veya imalatları... Gecikme cezası, niteliği itibarıyla ifaya ekli cezadır.