...gerçekleştirilen Muradiye Şelalesi Peyzaj ve Rekreasyon Alanı Yapım İşi ihalesi uhdesinde kalan davacının pilot ortağı... ...kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... ...yapmak gerektiği, buna göre yasak fiil veya davranış ortak girişim ortaklarının iştiraki ile gerçekleşmiş ise yasak fiil...

…” hükmü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş programı” başlıklı 17’nci maddesinde ise; “( Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ...altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

...çevre düzenleme ve anıt heykel yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini ve karşılığında belediyece... İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. bu hak edişi yapmaktan ve davalı tarafından ödenen 372.800,00 TL’den...

... Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve taraflar ... yapılmadığını, 2018 yılında yaşanan kur krizi nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar ... tespiti ile zararların tazminini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı alacağı 1.265.103,97 TL ...

...olduğu dönemde şirket tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı... ...olduğu, işin sadece % 23'lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre içerisinde taahhüdün... Kat 7,2 Km Sathi Kaplama Yol İşi ihalesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin İşin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29. ...anılan dönemde gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi edildiği, olağanüstü fiyat... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ...

firmasına ihale edilen “Merkez … Ortaokulu Yapımı” işine ilişkin olarak Sayıştay Denetimi esnasında... ...yargılamanın iadesini gerektiren nitelikte görüldüğü takdirde bu yolda işlem yapılması için DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, oy... ...tespit edilemeyen fotoğraflara dayanılarak, ilama esas olan ve işin kontrolünden sorumlu heyetçe hazırlanmış Tespit Tutanağını...

İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin 4735... adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı, köy içi ulaşım yolunun kullanılmasının tasfiye edilmesinin sözleşmeye ve...