...yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme... Yeni inşaat yerinin resmi işlemleri, vaziyet planı revizeleri vb. ...getirilmediğini belirtti: Yüklenici, ya işi ifa etmemiş (fesihten dönmüş) olmalıydı ya da ifanın... Yargıtay, sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceği...

...Kanunu'nun uygulanacağı, Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nin 32. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 51. ...Temel Kavramlar Kamu ihale sözleşmelerinde fesih ve mücbir sebep halleri, 4735 sayılı...

...yüklenici, Hakkari İl Özel İdaresi ile bir yol yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve fesih davalarında, sürecin doğru yönetilmesi...

Kamu yapım işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin... ...DSİ Genel Müdürlüğü'nün 1998 yılında sözleşmesini imzaladığı baraj inşaatı işi... Ancak, idarenin kamulaştırma işlemlerini tamamlamaması nedeniyle köylüler... ...belirterek, davacının süre uzatımı varken fesih talep edemeyeceğine hükmetmiş ve davayı...

davacı şirketin taşeron sözleşmesi ve çeklere ilişkin...& ...yüklenici (davalı), DSİ'den aldığı gölet yapım işini bir alt yüklenici (davacı, taşeron... ...imzaladığı ibra tutanağını (fesih protokolü) geçersiz sayma talebini reddetti... Şirketler hukukunda temsil yetkisi, işlemlerin geçerliliği için temel şarttır.

...alındığında her ne kadar idarenin yüklenicinin fesih ve tasfiye talebini kabul zorunluluğu bulunmasa... ...yüklenici iş ortaklığı, 2018'de bir yapım sözleşmesi imzalamıştır.

...Kanunu, belirli koşullar altında devam eden bir yapım işi sözleşmesinin bir başka yükleniciye... ...Kabulü: Kurul, temel bir ilke olarak, devir işlemlerinde devir tarihinin, ilk ihalenin... devir sözleşmesinde noter onayı , ihale tarihi , noter...