...firma ihale sonucu bu projenin yapım işini üstlendiğini, bu... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili... ...tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı... ...istemiş yapılan inceleme ile bilirkişiler tarafından yüzeysel bir...

...gerekse miktarı artan imalatlar ile yapımından vazgeçilen imalatların... ...belirtilen esasların uygulanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. ...sözleşme olarak imzalanan yapım işlerinde, anahtar teslimi götürü...

…ile Hakedişi Düzenleyenler Diğer Sorumlular ( . Söz konusu Esasların “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı... ...İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat...

...döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde... ...ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... ...olup, görüş sorulan konuya ilişkin tarafların görüş, talep... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi...

Etap Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”nin yürütülmesi... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte... ...götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin...

...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine... maddesinde yer verilmiştir. ...01/2019 tarihi itibariyla iş programı ve sözleşmeye uygun... ...yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin...

...üzere idare tarafından sözleşme süresi iş yeri teslim tarihinden... ...Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat... İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması... ...365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına...

...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde... ...bitirilmediği, netice olarak davacının iş programının gerisinde kaldığı... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve... ...2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait malzemelerin... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek...

...Alımı (9 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak İz Sosyal Hizm.... ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden... ...onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde... ...kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi...