...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili... ...verilmemiş imalâtların %5'i oranında teminat mektubu alınacağı... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...gereğince uygulanması gereken Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... ...bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir.... 0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş... ...Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme... ...olarak yazılan miktarın ½’si oranında günlük gecikme cezası... ...Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde...