Kararda, kontrollük aracının işin konusuyla ilgisiz bir talep olmadığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) uyarınca denetim için zorunlu olduğu ve Genelge'ye aykırılık teşkil etmediği belirtilerek, idarenin iptal işlemi iptal edildi.

Kurul, hem projelerin idarece geç onaylanmasını hem de belediye tarafından yolların açılmamasını, yüklenicinin kusuru olmayan ve işin yapımına fiilen engel olan sebepler olarak kabul etmiştir.

Yapım işi sözleşmelerinde, başlangıçta belirlenen işin süresi, öngörülemeyen durumlar veya idarenin kusuru gibi çeşitli nedenlerle uzatılabilir. Hava Şartlarının Etkisi Yapım İşleri Genel Şartnamesi, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin işin süresinin hesaplanmasında dikkate alınacağını belirtir.

YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

quot; Götürü Bedel İşte Tenzilat Anlaşmazlığı Davacı yüklenici, bir üniversitenin ısı santrali galeri kanalı yapım işini 16.07.2013 tarihli sözleşme ile %19.05... Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ), götürü bedelli işlerde %10'a kadar ilave işin yaptırılabileceğini düzenlemektedir.

Sayıştay, bir yapım işinde miktarı artan iş kalemi için hesaplanan revize birim fiyatın, hakediş hatası , iş artışı , kamu zararı , Müteselsil Sorumluluk , resmi analiz ve rayiçler , revize birim fiyat , Sayıştay kararı , sorumluluk , Yapım işi , yigş , zimmet

4735 sayılı kanun , gecikme cezası , hava muhalefeti , Keşif Artışı , olumsuz hava koşulları , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Tutanak No 41462 , Yapım işi , yigş

Aşırı Düşük Teklif Savunması: Detay ve Mevzuata Uygunluğun Önemi Büyük ölçekli yapım işi ihalelerinde, tekliflerin aşırı düşük olarak sorgulanması sık karşılaşılan bir durumdur.

dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Olayın Arka Planı: 345 Günlük İşe Başlamayan Yüklenici Hakkında Fesih ve Yasaklama Bir Belediye Başkanlığı, Beton Parke Yol ve Kaldırımların Tamiratı işi için 345 gün süreli bir yapım işi ihalesi yapmıştır.