yapım işi - Arama Sonuçları
...düzenlenmesine esas olmak üzere sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği, temini ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak sureti ile gün bazında yapılması gereken iş tutarı ile programlanan sözleşme ödenekleri ve işin bitirme tarihi de dikkate alınarak, imalat iş kalemleri olarak yıllara ve aylara dağılımının iş...
Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.
Yükleniciler için ders: İdareden kaynaklanan (proje, kamulaştırma vb.) her türlü engeli, işin yapımına engel olduğunu belirterek derhal ve yazılı olarak idareye bildirmek ve süre uzatımı talep etmek hayati önem taşır.
Yapım işlerinde, sözleşmede yer alan bir imalatın yapım şeklinin veya pozunun değiştirilmesi, özellikle bu değişiklik daha yüksek maliyetli bir poza geçişi içeriyorsa, idareler için en riskli alanlardan biridir.
quot; Olayın Arka Planı: Değişen İnşaat Yeri ve 7 Aylık Gecikme Bir yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme imzalar.
Bir yapım işinde, uygulama projesi (eski teknik standarda göre) ile ihale dosyasına eklenen Genel Teknik Şartname (yeni standarda göre) çelişirse, yüklenici hangisine göre teklif vermelidir? Yapım işi ihalelerinde, istekliler tekliflerini ihale dokümanlarına göre hazırlar.
Bir çatı tadilatı yapım işinde, idarenin rekabet oluşmadı diyerek re'sen ihaleyi iptal etmesi incelenmiştir.
Götürü bedel bir yapım işinde, iş artışı yapan yüklenicinin, iş artış icmalinde yer almayan nakliye bedeli için açtığı ek alacak davası Yargıtay'dan döndü.
Peyzaj İşleri Konusundaki Teknik Çelişki Bir üniversite fakülte binası yapım işi, anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile ihale edilmiştir.
(1) Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.