El Malzeme Bir belediye, Günlük 50 Baş Sığır Kesimhanesi Yapımı işi için ihaleye çıkar. Firmalar (Yükleniciler) İçin: Bir yapım işinde sözleşmeye aykırı (örn: 2.
yapım işi taşeronu - Arama Sonuçları
...Bağlantı Yolu Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar” yapım işinin yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre... ...eklerinden; işin yer tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 26...
fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması ” başlıklı 12 nci maddesinde; “(
...Kez Süre Uzatımı Bir TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır. ...zemin etüdü gibi temel yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir.
Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md. ...özellikle bu değişiklik daha yüksek maliyetli bir poza geçişi içeriyorsa, idareler için en riskli alanlardan biridir...
...Gecikme Bir yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme imzalar. Sözleşmede işin süresi 400 gün olarak belirlenir ve fiyat farkı verilmeyeceği açıkça düzenlenir.
Genel Teknik Şartname ile Proje Çelişirse Yükleniciye Yeni Birim Fiyat Ödenir mi? Yapım işi ihalelerinde, istekliler tekliflerini ihale dokümanlarına göre hazırlar.
...Gerekçesiyle İhalenin Re'sen İptali Bir çatı tadilatı yapım işi ihalesine, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı... Mahkemenin, zorunlu başvuru yolu bulunmayan bu davada işin esasına (iptal kararının hukuka uygun olup olmadığına...
...Davacı yüklenici, Sivas İl Özel İdaresi ile götürü bedel bir yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. Bu icmal, yeni işin bedelini belirleyen yeni bir anlaşma niteliğindedir.