Onkoloji Hastanesi Binası Yapımı ile ilgili görüş istemidir. ...03.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında anlaşmazlığa... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...Arıtma Tesisi İnşaatı” işinde, proje değişikliği yapıldığı ve teklif cetvelinde yer... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname... ...yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, her türlü müşkülat zammı ile...

... hesaplarının, iş artış onayından ve imalatın yapımına başlanmadan önce tespit edilmesi, İhale ... verilmemiş yeni iş kalemlerinin fiyatı ile iş eksilişine konu olan iş kalemlerinin fiyatının, sözleşme ... fiyatın tespitinde, yüklenici kârı ve genel giderlerin de ayrı bir girdi olarak yer alması, bu ... idarenin uzlaşamaması halinde YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlerin ...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. .Yapım İşi”nde, hafriyat istiap bedelindeki... ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...022/691588 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı... ...masrafların, muayene, tahlil ve tahlile gönderme giderleri vb. ...İlişkin Esaslara aykırılık teşkil ettiği, 12) Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi...

...birkaçının uygulanması, yüklenici karı ve genel giderlerin de %25 oranını aşmamak şartıyla... ...ihale edilerek, 27.03.2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...20019 sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının... ...İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “YBF-7 Çimento...

...03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…+ ...ASHİ Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç... ...başlıklı 9 uncu maddesinde, bu madde hükmüne işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde yer...

...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna Kamu İhale... ...ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Sözleşmenin 26. Davacı ile davalı idare arasındaki sözleşmenin 26.