...yatay işaretleme ve muhtelif işlerin yapılması işine ilişkin olduğu, anılan iş ortaklığının... ...incelemiş ve ana sözleşmesinde sadece bina projelerine yönelik mühendislik faaliyeti... ...Yatay İşaretleme (Yol Çizgi Boyası) yapım işi ihalesinde, başvuru sahibi, ihaleyi... ...sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından...

Bu, bir projede meydana gelen her türlü eksik, hatalı... Hatta, yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler... Ancak bu durum, aracı çalıştıran kişiyi doğrudan alt yüklenici yapmaz. ...projenin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için önemli bir araç olsa da, kamu ihale mevzuatı...

Giriş: Sözleşmedeki Boşluk ve Fiyatlandırma Krizi Uzun süreli yapım işi sözleşmelerinin en karmaşık ve en çok uyuşmazlığa neden olan konularından biri, projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan ve sözleşmede hiç öngörülmemiş yeni iş kalemlerinin fiyatlandırılmasıdır.

...Tazminatı Alamadı: Likit Alacak Şartı Yapım işlerinde yüklenicilerin, sözleşme veya... yapılan bilirkişi incelemesine göre davacı tarafından üzerine... ...tesliminden sonra iş yerini değiştirmesi ve projeleri farklı vermesi gibi nedenlerle, sözleşmede... ...sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından...

Yapım işleri sözleşmelerinde, idarenin hakediş... ...sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine... Hakedişin zamanında ödenmesi, idarenin temel sözleşmesel yükümlülüğüdür. ...bildirim şartının yerine getirilmediğini öne sürerek talebi reddetmektedir.

YFK'dan Emsal Görüş: İdare Hakedişi Geç Öderse, Yüklenici Süre Uzatımı Alır... ...Yetersizliği ve Geciken Hakedişler Bir yüzme havuzu yapım işinde (anahtar teslim götürü bedel... ...sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yüklenicinin... ...edemeyeceği ise idarelerle aralarındaki en önemli anlaşmazlık konularından biridir....

...Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Yapım işlerinde süreç; yer teslimi ile başlar... ...andıktan sonra (yargı yolu hariç) geriye dönük Şunu unutmuşuz deme şansı... Sonuç Kesin hakediş, bir projenin mali kapanışıdır. Kesin hakediş süreci, işin Geçici Kabulü yapıldıktan sonra başlar.