...bağlı olarak da 35 günlük ek süre verilerek işin bitim tarihinin 24/03/2022 olarak yeniden... İl Özel İdaresi’nin (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) 21/04... Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı... ...talebi; 19/04/2021 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

Maddi Unsurları Bağlamında Konunun Esas Yönünden İncelenmesi Daire kararında “.. Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon Süre... hattında yapılan değişikliklerin, .. ...vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan değişiklik sebebiyle, ...

...gerektiğini, yapılan işin kapsamında proje ve sondaj, sondaj işinin de yapım işi olması nedeniyle KDV tevkifatının 2/10 kesilmesi ve/veya Büyükşehir Belediyelerinin Su Kanalizasyon İdareleri için uygulanan KDV kesintisinden muaf tutulması gerekmekte iken bilirkişi kurul raporunda 9/10 oranındaki kesintinin doğru olduğu yönündeki beyanlara katılmanın...

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ ...sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ÖDENEK DÖNEMİ TUTARI (TL) ..

... YİGŞ)  nin 12.4 maddesi kapsamında yapılacak proje değişikliğine uygun olarak ilave yüzer tavan ayakları ve ... ilave imalatlar ve gecikilen boya imalatlarının yapımı için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün ... gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir.

...altına alındığını, oysa sözleşmeyi daha önce haklı sebeple feshedenin kendisi olduğunu... ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına...

...tedarik edilmesi ve hazırlanmasının şartnamede öngörülmediğinden tesis edilen yasaklama işleminde... ...kararının; Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne... ...istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; Bingöl...

...7/24 Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı işinde, aracın model ve cinsi ihale belgelerinde... ...Kiralama Hizmet Alımı İşinde, mevzuatta öngörülen üst limitlere uyulmayarak araç kiralandığı...