...Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol teşkilatınca... ...maddesi incelendiğinde, sözleşmenin birden fazla işi içerdiği ve bu işler için birden fazla... ...kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek yargılama... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol teşkilatınca... ...maddesi incelendiğinde, sözleşmenin birden fazla işi içerdiği ve bu işler için birden fazla... ...kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek yargılama... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...arasındaki uyuşmazlık A1 Barajı ve HES İnşaatı işine ait 24.12.1993 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır... ...verildiği, karara yönelik itirazın da Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin 12.09.2005 tarih ve 2005/2494... ...fiyata %80 zam uygulanması gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin özel... Dava konusu baraj yapım işinde işin başından itibaren 68 adet...

...ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. ...zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş sahibi tarafından...

...fıkrasında; Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... ...haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. ...teslim edilmediği halde işin uzmanı olmayan kişi tarafından düzenlenen tutanaklar ile teslim... tarihli Tutanağın düzenlenerek imzalandığı görülmüştür.

...bağlanan “Kars Sarıkamış 7 Kasım Göleti” işinde, kil ocağına ulaşım için kullanılan... ...İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten...

Kör Yolun Uzatılması” işinde; taş malzeme ve kazı nakliye bedeli... Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4    

Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4     ...Devamında Bulunan Kör Yolun Uzatılması” işinde; taş malzeme ve kazı nakliye bedeli ile...

maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. Saklı tutma, teslim-kabul tutanağına düşülecek bir kayıtla veya ifayı... ...maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını ve 1000 adet...

...bedel sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin süresinin... ...olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği durumda...