...cezası şöyle tanımlanmıştır: Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde bir oranında gecikme cezası uygulanır. Daire'nin Tespiti: Sözleşme Hükmü Harfiyen Uygulanmalıdır Sayıştay Dairesi, sözleşme hükmünü harfiyen yorumlamıştır...

quot;Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde...

...alınmış olan Yatırım Teşvik Malzeme Listesinde bulunduğundan, Yüklenicinin söz konusu malzemeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının... Sözleşmesel son teslim tarihi ile fiili teslim tarihi arasındaki... Faturadaki gecikme, malın teslimindeki gecikmeden değil, bu bürokratik işlemdeki gecikmeden kaynaklanmıştır.

...şartnamelerde belirlenecek teknik özellikler, öncelikle yerli malının kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir... Tip sözleşmeler Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanır ve idareler bu tip sözleşmeyi esas alarak hazırlar. ...ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılır...

Bu özen borcu, yüklenicinin işi sadece sözleşmede yazanlarla sınırlı... Bilmiyordum veya sözleşmede yazmıyordu gibi bir savunma genellikle kabul görmez.

...uyarlama gibi hukuki müesseseler karşısında tartışmalıdır. Sözleşmede, işçilere asgari ücretin belirli bir yüzde fazlası oranında ödeme yapılacağı kararlaştırılmıştır. Yüklenicinin Davayı Kabul Etmesi ve Mahkemenin Reddi Davalı...

ile 21.240.000 TL bedelli götürü bedel sözleşme imzalamıştır. İdare, sözleşmeyi feshetmiştir. Temlik Alanın Durumu: Temlik alan firmanın alacağı, Yüklenicinin alacağına bağlıdır.

Yüklenicinin o işe ilişkin mali yükümlülükleri de teminatın kapsamındadır. Bu analiz, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13.