...Sebep Başvuru Süresine Dair Tartışmalı Karar: Hakkın Özü mü, Şekil Şartı mı? ...mücbir sebep hallerinde süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi izleyen yirmi... ...Temyiz Kurulu'nun 03.07.2012 tarihli ve 35389 nolu tartışmalı kararını inceleyeceğiz.

Mahkemeler bu durumu, yüklenicinin o anki şartları ve fiyatları zımnen kabul ettiği şeklinde yorumlamaktadır. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi... ...düşünüyorsa, bunu hakedişe şerh düşerek hukuki süreci başlatmalıdır.

Bu sürede eksiklikler giderilmezse, gecikilen her gün için sözleşmede öngörülen ceza uygulanır. İdare, kendi tercihiyle yaptığı kalite artışının bedelini kendi bütçesinden karşılamalıdır. Makul Süre Şartı İdare, yüklenicinin eksik bıraktığı işi makul bir süre içinde yaptırmalıdır.

...gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin kontrolü dışındaki engellerin (imar yollarının... ...engellerin kendilerinin kusurundan kaynaklanmadığını ispatlamalıdır. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi...

Sözleşmeden Doğan Haklarım Dışında Talep Yok İfadesi Menfi Zarardan Feragat Anlamına Gelir mi? İdare, bu beyana dayanarak yüklenicinin tüm haklarından feragat ettiğini düşünmüştür.

Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise, sözleşme bedelinin yüzde ellisini (%50) geçemez. İdareler, alt yüklenici listesine onay vereceği zaman, bu kişilerin yasaklılık durumlarını araştırmalıdır. Yüklenicinin Sorumluluğu Alt yüklenicilik, ana yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi, işi süresinde... Sözleşme Hangi Hallerde Feshedilir? 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20.