İdarelerin, bu talep yetersizliğini bir gerekçe olarak kullanıp sözleşmeyi feshetmesi ve yükleniciye 4735 sayılı Kanun'un 24. Azınlık görüşlerinden birinin belirttiği gibi, bu durumda ancak (eğer idarenin kusuru varsa) Borçlar Kanunu kapsamında gerçek (menfi) zararlarınız için dava açma hakkınız...

İdare, işin geç bittiği gerekçesiyle yüklenicinin hakedişlerinden 44 günlük gecikme cezası kesmiştir. Mahkeme, idarenin kendi kusurunu bir Olur ile kabul ettikten sonra ihtirazi kayıt yok diyerek ödeme...

Çünkü gecikmenin sorumlusu müteahhit değildir ve müteahhit, idarenin kusuru yüzünden ölü sezonda çalışmak zorunda bırakılamaz. Süre Uzatımı Almak İçin Yüklenicinin Yükümlülükleri Hava muhalefeti nedeniyle süre uzatımı talep edebilmek (yukarıdaki 1.

Yüklenici, hakedişlerde bu poz üzerinden (15.125.1007) ödeme almıştır. ...ancak bu durum denetimden önce yapılmalıdır; denetimden sonra yapılan kesintiler idari kusuru tamamen ortadan kaldırmayabilir.

Gecikme cezası ve ceza kusurun devam ettiği süre boyunca kesilmelidir. Yüklenicinin süre uzatımı alamadığı zamanlarda gecikme cezası devreye girmekte olup, işin zamanında tamamlanmaması halinde talep edilmektedir.

Olayda, isteklinin kusuru sadece sözleşme imzalamadığı kısımlarla sınırlıdır. İdarelerin keyfi ve orantısız yaptırımlar uygulamasının önüne geçerek, yükleniciler için hukuki güvenliği artırmaktadır.

...sebeplerle (patlayıcı madde kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesi kararlaştırılmıştır. Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış olsa da, idare kusuruyla verilen bir süre uzatımı hesabında bu kuralın yeniden devreye girmesi...