Yerel Mahkemeler: İdare Menfi Zararı Ödemelidir İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, yükleniciyi haklı buldu.
yer değişikliği - Arama Sonuçları
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
HÜKÜM Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde Daire kararı hakkında esas yönünden denilecek...
YİGŞ Madde 22'nin Yeni Fiyat Hiyerarşisi Sayıştay, bu işlemin doğrudan YİGŞ Md. Analizin Sonucu YBF Hiyerarşisi Zorunludur: Yeni birim fiyat yapılırken YİGŞ Md.
Ayrıca ayakların basıldığı yerin yumuşak zemin olması da vincin tam kapasite çalışmasına engeldir.
Yerel Mahkemenin Kararı: İade Anında Yasaklılık Kararı Yoktu Sulh Hukuk Mahkemesi (İlk Derece Mahkemesi), idarenin talebini reddetmiştir.
Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün olarak belirlenmiştir.
Kararın İlgili Kısmı Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesindeki...
madde gereği yüklenicinin, teknik personel belgelerini yer tesliminden itibaren 5 gün içinde (en geç 04.07.2016'ya kadar) idareye sunması gerekiyordu.
...yıllarındaki süre uzatım kararlarının gerekçelerini (15 Temmuz olayı, refakat görevlisi, proje değişikliği vb.) esas yönünden incelemiş, bu kararları mevzuata aykırı bularak kesilmeyen...