...sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Kesin teminat” başlıklı 12 nci maddesinde: “( ...gereken ek kesin teminatın alınmaması ve güncellenmemesi toplamından kaynaklanan kamu zararı tutarı tazmin hükmüne...

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. Sözleşmenin 16.1.1. ...davranışa son verilmemesi halinde geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki)'si oranında ceza uygulanacaktır...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/09/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...belirtilen bu imalatların tamamlanması için idaresi tarafından toplam 120 gün süre verildiği, Görülmektedir. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla...

... fiyat analizinde proforma faturadan alınan fiyatların; fatura toplam tutarı üzerinden faturanın oluşturulma tarihi olan Nisan ... hakedişler ile gerçekleştiği; 15 no’lu hakediş ile iş kalemi bedelinin % 50’sinin ihzarat olarak ödendiği ve bu ihrazatın fiyat ... fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim ...

...eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı, bakiye iş bedelinin ve haksız olarak kesilen cezanın tahsili ile teminat... Sözleşme , sözleşme ekleri , uyuşmazlığın çözümü , yapım işleri genel şartnamesi

...lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması... ...feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen (sözleşme bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu... ...Ortaklığı’na … TL bedelle ihale edilen “8 Ay Süreli Katı Atık Toplama, Süpürme ve Taşıma Hizmet Alımı İşi (İKN:…)”

Bu itibarla, yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden doğan toplam ... Bu hükme istinaden yükleniciler, alt yüklenicilerle yapmış oldukları sözleşmeleri idareye sunmuşlardır.

...işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale... İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. ...uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), Pn: İlk...

Sözleşmenin 10. ...kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği 2 günlük süre toplamının, 23.05.2006 tarihine eklenerek teslimi gereken tarihin... ...sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili...

...şirket ile davalı arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca toplamda 26.100 TL kesin teminat mektubunun davalı kuruma yatırıldığını, işin bitmesi ve sözleşme sona ermesine rağmen yapılan şifahi görüşmelere rağmen kesin teminatın taraflarına ödenmediğini ileri sürerek kesin teminat bedeli olan 26.100 TL ve çalıştırılan ek araçlara ait...