‘ne ihale edilen … TL (birim fiyat) sözleşme bedelli “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kaldırım... Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. ...dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (

İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. Fesih bildiriminde sözleşmenin 20. ...süresinde bitirmemesi halinde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası hesaplanacağı...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.  ...edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan.... ...teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan...

...düzenlenen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu geçici hakedişlerde 9.268.105,67 TL sözleşme ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının 12.494.305.55 TL olduğu, 1 ve 4 nolu hakediş bedellerinin gecikilerek ödendiği, 6 nolu hakediş bedelinin bir kısmı ve 7 nolu hakediş bedelinin tamamının henüz ödenmediği, Görülmektedir.

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ...etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine...

Tesisin sözleşme bedeli 5,969.930,80 TL olup, kesin kabulün yapılmasına müteakip tahakkuka bağlanacak olan kesin hakediş itibariyle toplam fiyat farkı 750.184,51 TL’dir.

Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. ...davacı şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle davanın...

... edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, Güncel endeks veya fiyatının; Sözleşme hükümlerine göre ... endeksi veya fiyatı, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde ...

Merkez 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaat Yapımı ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. ...gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı...