İdarenin yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı ve iş bitim tarihinin 30/03/2022 olarak belirlendiği, 05/05/2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin yapıldığı görülmektedir.

Yüklenici taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, …

...121 gün olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlandığı, 2012 yılı programı sonrasında, yüklenicinin geçerli bir gerekçesi olmadan 2013 yılı içerisinde şantiyesini açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, 20/03/2013 tarihinde şantiye denetiminde yükleniciye yapılması gerekenlerin...

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerinde görüldüğü üzere idare tarafından sözleşme süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 530 gün olan iş için 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/5217 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (4734 Sayılı Kamu...

... tarihinin 13/02/2023 olduğu, İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam tutarı üzerinden ve bu işlere ... kullanıldığı, İdare tarafından tespit edilen fiyatın %90’ının aldığı, Yüklenicinin ise ihale tarihi itibariyle (2020 Ocak-2020 Aralık) ÜFE’ye göre güncellenmiş değeri aldıktan sonra tespit ...

İşe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde; “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak 18.7.2011 tarihinde bitirmesi gereken işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi...

Davacı taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti ve paraya çevrilerek irat kaydedilen teminat mektup bedellerinin tahsili için 16.06.2015 tarihinde dava açmıştır.