...tarihlerde TMA tabakasının yapılması için toplam … gün süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen, … Dairesinin 6.10.2022 tarih ve 10871 sayılı kararı) Birim fiyat cetvelinde yer alan bir iş kaleminin yaptırılmayıp... ...içinde bu iş kaleminden yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin bitim tarihi … tarihine ertelenmiş...

...talebine istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

... denildiğini, davalı idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat farkının verilmesi gerektiğini, davalı ... ait cezai işlem yapıldığını ve bu gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini, 1 no.lu hakedişin ihtirazi kayıt ... yapılış yüzdesinde değişiklik gösterdiğini belirterek kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

...başvurularının esastan reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir... 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. ...gecikmenin telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi hususu idareye...

...4 üncü maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

...olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi... Davalı savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını, aksine kontrol firmasının... bent uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK'nın 371.

İSTİNAF Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile havacılık alanında faaliyet gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü...&

...Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...Bakanlığı'nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır. sayılı kararında, 4734 ile 4735 sayılı Kanunlar kapsamında ihaleye...

...maddelerin yok hükmünde sayılması gerektiğini beyan ederek kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep... ...oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların tespitiyle... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte...

...2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir... ...039;nin 1.7.2016 tarih ve E:2016/2167, K:2016/2153 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil...