...uygulanmadığı gerekçesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca BOZULMASINA, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 51821 tutanak nolu kararı) Akaryakıt alımında, gecikme cezasının sözleşme bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasının hakkaniyete uygun olmayacağı...

I - KONU … İl Sağlık Müdürlüğü’nün 04/05/2021 tarihli ve E-18232631 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde  “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

...Anlaşmazlık konusu iş kalemlerine nakliye bedelinin dâhil olup olmadığı ile ilgili olarak Kurulumuzca karar verilmesine yer olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 13/04/2022 tarihinde yapılan toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, spor salonu yapılmasına ilişkin eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davanın çözümlenmesinde uygulanması gereken hükümler, mülga 818 sayılı BK'nın 355 ve devamı maddeleridir. Eser sözleşmesinde ayıba dair hükümler, 818 sayılı BK'nın 359-363 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (%

Taraflar arasında imzalanan 21.03.2014 tarihli sözleşmenin 8. maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki mahiyetinde olup, yine sözleşmenin 19.

sayılı kararında davalı tarafın sair temyiz itirazlarının reddi ile hükmün davacı... Sözleşmenin tarafları aynı sözleşmeden doğan alacaklarını, açılan davada mahsup itirazı olarak ileri sürebilecekleri gibi ayrı dava yoluyla da isteyebilirler.

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararı) Uygulama projeleri ve mahal listesinde yer almayıp, sadece Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinde yer alan, “Turnikeli Barkod Biletli Stadyum Giriş Otomasyon Sistemi” imalatları yapım bedelinin, işin sözleşme bedeline dahil olmadığı.