Kararın İlgili Kısmı Uygulamada, geçici imkânsızlık halinde tarafların o sözleşmeyle bağlı tutulma süresine akde tahammül süresi denilmektedir. Tahammül Süresi: Hukukun temel ilkesi ahde vefa (söze bağlılık) olsa da, bu kural tarafları sonsuza kadar sözleşmeyle bağlı tutmaz.

Analizin Sonucu Bu karar, sözleşme sonrası tespit edilen ihlallerde yasaklama sürecinin nasıl işletileceğine dair önemli bir içtihattır: İdareler İçin: Sözleşme süresi bittikten sonra (örneğin kesin hesap, kesin kabul veya denetim aşamasında) yüklenicinin sözleşme döneminde Md.

Denetimde, teslim edilen bazı görsellerin ihale ve sözleşme tarihinden önce çekildiği, bazılarının ise sözleşme süresi bittikten sonra teslim edildiği tespit edilmiştir. Kararın İlgili Kısmı Sözleşme süresi/ihale süreci başlamadan önce hazırlandığı anlaşılan fotoğraf ve videoların önceden teslim edilmiş olmasının...

Ancak, bu mücbir sebebe dayalı olarak süre uzatımı talep etme hakkının ne zaman ve nasıl kullanılacağı, özellikle sözleşme süresi sona erdikten sonra açılan davalarda hukuki yarar tartışmasını başlatmıştır.

Bir alüminyum cephe kaplama işine ait sözleşmede, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlendiği bir davada, Yargıtay gecikme cezası hesabını hatalı buldu.

Eğer istekli, sözleşme imzalama süresi içinde (10 gün) elinde olmayan nedenlerle (Doğal afet, kanuni grev, salgın hastalık vb.) sözleşmeye gelemiyorsa; bunu belgelendirmek şartıyla İdareye başvurabilir. 4734 madde 44 , geçici teminatın gelir kaydedilmesi , ihale sözleşme süresi , mücbir sebep , sözleşmeye davet , yasaklama kararı

Hukuki Dayanak: Kamu İhale Kanunu ve Borçlar Kanunu İlişkisi Kamu İhale Kanunu, sözleşme imzalama süresini 10 gün olarak belirlemiş, ancak bu sürenin son gününün tatile denk gelmesi halinde ne yapılacağına dair özel bir hüküm getirmemiştir.