maddesine göre işin tasfiye edilmesi gerekirken, tasfiye cihetine gitmemek ve sözleşmeyi feshetmek suretiyle davalı iş sahibi fesihte kusurlu olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen işi tamamlamayıp %25 seviyesinde...

maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu9;nun 25. maddesinin ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu9;nun 25.

...ihalede 17 adet ihale dokümanı indirildiği, 04.05.2023 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin... ...hesaplanması ve güncellenmesine ilişkin olarak, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV... ...bırakıldığı ancak Teklif Cetveli’nin 1, 2, 5, 6 ve 9’uncu satırlarında teklif edilen tutarlara... Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı...

...işlere ilişkin muhtelif bilgi ve belgelerin (sözleşme, damga vergisi, fatura, SGK belgeleri... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci madde hükümlerine göre, gerçek kişilere veya... ...sözleşme, fatura ve ilgili diğer belgelerin EKAP9;a yüklenmesi gerektiği. ...adet ihale dokümanı indirildiği, 13.06.2024 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına...

...en avantajlı ikinci istekli olan davacının sözleşme imzalamaya davet edildiği anlaşılmaktadır... Dosyanın incelenmesinden 4734 sayılı Kanun9;un 45. ...karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince... ...Müdürlüğü (TCDD) tarafından yapılan 2022/566749 ihale kayıt numaralı TCDD İşletmesi...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… İfade eder” “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “ Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde ; “ … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Tip sözleşmenin 9/3 maddesinde yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 41.

Anılan Şartname’nin “6.3.34.Bakteriyoloji İdentifikasyon ve Duyarlılık...   6.3.39. Anılan Şartname’nin “İlgili İdari Genel Hükümler” başlıklı 9.4’üncü maddesinde “ … 9.4.15. … 9.4.17. ...yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ekstra maliyet...