… tarafından … tarihinde ihale edilen ve … tarihinde yapılan devir sonucunda … yüklenimi haline gelen … TL sözleşme bedelli …nde; C) …

birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı

imalat eksiklikleri , imalat hatası , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun, sözleşme ve ekleri ile mevzuatına göre incelemesine geçilmiştir.

KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Mücbir sebepler başlıklı 10.

anahtar teslim götürü bedel , bina işleri , birim fiyat sözleşme

gecikme , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık , yasaklılık

Dava; davacı şirketin 06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

#039;daki sel felaketi dışındaki nedenlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. maddesi ve sözleşmenin 17.1.1.

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58.