AŞ ile KDV hariç 902.000,00 TL bedelli sözleşme imzalandığını, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 22.maddesi gereğince, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirilir hükmü gereğince oluşan 317.500,00 TL tutarındaki kamu zararının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

maddesinin (b) bendinin atıfta bulunduğu 25/f bendinde ise yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin tespit edilmesi ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshini gerektirir yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır.

Bu itibarla, davacı şirketçe taahhüdün süresinde sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususları yeterince araştırılmadan eksik incelemeye dayalı olarak verilen davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin sözleşmenin feshi ve 4735 sayılı Kanun'un 26. KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyizi istenen kararın sözleşmenin feshi ve 4735 sayılı Kanun'un 26.

tarafından uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan davada, .. hakedişlerin geç ödenmesi , projenin geç onaylanması , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle görüş bildirildiği, yapılan karşılıklı yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih ve 8237 sayılı yazıyla müsbet bir sonuç elde edilemediğinden sözleşmenin feshine ve kesin teminatın iadesine karar verildiği davacıya bildirilmiştir.

sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama

quot;Gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 25. 4735 sayılı kanun , döviz kurlarındaki artış , gecikme cezası , İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı