Ancak, sözleşmede fesih sürecine ilişkin olarak tanınan ve bu süre içinde gecikme cezasının işleyeceğine dair özel bir hüküm varsa (somut olaydaki 30 günlük ihtar süresi gibi), bu istisnai süre için gecikme cezası talep edilebilir.
sözleşme cezası - Arama Sonuçları
… Devamı
Tip idari şartname ve sözleşmede gecikme cezası düzenlenmiş bir bölüm olduğundan idareler, diğer hususlar bölümünde gecikme cezasına ilişkin farklı bir belirleme yapamazlar. gecikme cezası , tip şartname , tip sözleşme
Hizmet alımlarında ise gecikme cezasının yanında, sözleşmeye aykırılık halleri cezaya bağlanmış ve bu ağır aykırılık halleri ile birlikte kurgulanmıştır. Örneğin, yapım işlerinde kesilecek teknik personel cezası ilk sözleşme bedelinin % 15’ini geçemeyecektir. ceza , gecikme cezası , kamu ihale sözleşmeleri , tip sözleşmeler
Yargıtay’dan Ezber Bozan Ceza Kararı: Sözleşmede “Toplam Bedel” Yazsa Bile Ceza “Kalan İşten” Kesilir Kamu ihalelerinde gecikme cezasının hangi bedel (toplam sözleşme bedeli mi, yoksa sadece geciken/eksik kalan işin bedeli mi) üzerinden kesileceği, idareler ve yükleniciler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biridir.
Yargıtay'ın İstisnası: Sözleşmedeki Feshedilemeyen Süre (İhtar Süresi) Cezası Yargıtay 15. Analizin Sonucu Ana Kural: Sözleşme (özellikle YİGŞ dışındaki özel/eser sözleşmeleri) feshedildiğinde, iş sahibi artık ifayı beklemediği için, kural olarak ifaya bağlı gecikme cezasını talep edemez.
Yapım İşlerinde Gecikme Cezası Yapım İşleri Tip Sözleşmesi’ne göre idareler, sözleşme konusu işin süresinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için, ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az ve onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere günlük gecikme cezası oranı belirlemek zorundadır.
Yüklenici, ihaleye girerken ve sözleşmeyi imzalarken, 10 milyon TL'lik bir iş için günlük X TL gecikme cezası riskini üstlenmeyi kabul etmiştir. 4735 sayılı kanun , ahde vefa ilkesi , cezai şart , gecikme cezası , İlk sözleşme bedeli , iş artışı , Kamu İhale , KİK kararı 2016/DK.D-59 , toplam sözleşme bedeli
fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin idare tarafından feshedilebileceği belirtilmiştir.
Bir alüminyum cephe kaplama işine ait sözleşmede, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlendiği bir davada, Yargıtay gecikme cezası hesabını hatalı buldu. bilirkişi raporu , cephe kaplama , eser sözleşmesi , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , iş günü , süre hesabı , takvim günü , Yargıtay 15.
Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur. fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme