...dayalı işlere ilişkin düzenlemeler içeren 78’inci maddesinin 78.28’inci alt maddesine aykırılık teşkil ettiği, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir...    Tutarı Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat 1 Temizlik İşçisi (%4 Sözleşme giderleri dahil) (Brüt asgari ücret) Ay 3.127 10    

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir. şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi için yoğun kış şartları gerekçesiyle süre uzatımı verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmaktadır. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi için yoğun kış şartları gerekçesiyle süre uzatımı verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmaktadır. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

...ve özel şartlar uyarınca incelendiği ve uygun olmadığının anlaşıldığı, davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna ulaşıldığından tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz...

TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... ...Odasınca onaylı faturaların ibraz edilmesi üzerine, yapılan iş ve işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen ...

...in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır... İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında...

...başka kişilere devrettiğinin tespiti üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. ...anılan kişiye ait hisselerin devredildiği görülmekle birlikte, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...meslek odasına kayıtlı olduğu anlaşıldığından gecikme cezası kesilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Söz konusu işe ait sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23’üncü maddesinde; “23.1.

...bu işin ödemesinin Bayındırlık Bakanlığı 23.152 nolu pozundan yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. ...4735 sayılı yasalar ile ikincil mevzuatlarda, oluşturulmakta olan bu fiyatların Sözleşme Bedeli/ Yaklaşık Maliyet oranı gibi bir sistem ve tenzilata tabi tutulacağına...