... yüklenici tarafından çıkarılan kesin hesapta bir takım düzeltmeler yapılarak 10.09.2007 tarihli ek raporda davacı ve ... 133.756,00 TL olarak belirlenmiş, mahkemece rapor aynen benimsenerek asıl davada davanın kabulüne, dava tarihi itibariyle geçici ... ayrı reddine dair verilen karar davalı ve karşı davacı idare vekili ile birleşen davanın davalıları K1, K4, K2 ve K3 vekillerince ...

...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 07.11.2018 gününde... Hukuk Dairesinin 07.11.2018 tarih ve 2018/3153 E. İl Özel İdaresi arasında 12.07.2013 tarihinde imzalanan ...

...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 07.07.2020 gününde... Hukuk Dairesinin 07.07.2020 tarih ve 2020/1484 E., 2020/2113 K.

b) Kanuni grev. ...yüklenimindeki … TL sözleşme bedelli Beyçayırı Stadı Sentetik Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

Mahkemece rapordaki görüş ve hesaplamalar benimsenerek hüküm kurulmuştur. ...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 19.01.2015 gününde... Yüklenicinin bu yükümlülüğü, iş-eser sahibine olan “özen ve sadakat” borcu gereğidir.

...RAPORU’na ek olarak yine yüklenici tarafından gönderilmiş “Düzeltme Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum... Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibi vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2. ...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 24.10.2019 gününde...

...denetlemişler ve herhangi bir eksiklik veya hata da firmaya bu durumu düzeltmesini belirttiğini, proje ve şartnamelere uygun olmayan... Gerekçe ve Sonuç Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava dışı ... Bir kimsenin davacı veya davalı sıfatına sahip olup olmadığı tıpkı...