Sözleşmede makinenin kapasitesi (örn: bezelye 4000 kg/saat) ve teknik özellikleri (örn: 8 adet 11kw fan) net olarak belirtilmiştir. ... Ayıp Sabittir: Mahkemenin dayandığı bilirkişi raporu, makinede 8 yerine 7 fan olduğunu ve kapasiteyi ancak maksimum ve sınırda yakalayabildiğini belirtmiştir.

...kısmi teklife olanak tanınması, rekabeti artırmak, KOBİ'lerin ve belirli alanlarda uzmanlaşmış firmaların da büyük ihalelere katılabilmesini sağlamak adına kullanılan son derece önemli bir yöntemdir. ... Farz edelim ki bir firma, 10 kısımlı bir ihalenin A, B ve C kısımlarını kazandı.

Yüksek Fen Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 2022/86 sayılı kararı, bu konuya net bir şekilde evet yanıtı vermektedir. ... 62 , hakedişin geç ödenmesi , ödenek aktarımı , ödenek yetersizliği , süre uzatımı , Yapım işi , YFK Görüşü , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu

maddesine göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.11-15.04 arası (165 gün) olarak belirlenmiştir. ... ...günlük süre uzatımı, işi sözleşmedeki havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneme (kış ayları) sarkıtmıştır.

...12-01.04 arası olarak tanımlanan 121 günlük çalışılmayan döneme denk gelir ve bu süreyi de kullanarak işi 14.11.2016'... ... ... değiştirebileceğini göstermesi açısından emsaldir: Bir işin ... kaynaklanan nedenlerle (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi, proje revizyonu vb.) bozulursa, yüklenici ... ... ...ertesi yıla sarkan işlerde, yükleniciden havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan bir dönemde aralıksız çalışmasını beklemek hakkaniyete aykırıdır...

...genel olarak on gündür ve sürenin başlangıç tarihi, şikayete konu olan işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması... ... Süre Hesabındaki Hata ve Başvurunun Usulden Reddi İdare, 13.05.2025 tarihli karar bildiriminde ... başvurusunda bulunabileceklerini açıkça belirtmiştir ...

...bir iş kalemi bulunmamasına rağmen, idarenin %90 tavan sınırını uygulamadan, resmi analiz tutarının tamamı (%15 kâr ve genel gider eklenmiş haliyle) üzerinden ödeme... ... ...Tekliflerinde benzer iş kalemi bulunmayan yeni iş kalemleri için talep edecekleri fiyatın, resmi analizin %90'ını geçemeyeceğini bilmeleri, hakediş sürecinde yaşanacak ihtilafları ve kesintileri önleyecektir.